法律知识
顺延工期的情况有哪些
2024-01-03 02:06:00 平台律师整理
导读:
顺延工期的情况包括建设单位没有按照双方的约定提供工程的图纸以及开工的条件的;预付款、进度款没有按时支付的等。工程工期顺延需要注意的事项包括应当按照合同的约定进行赔偿等。
展开全文

一、顺延工期的情况有哪些

存在以下情形,单位可以主张工期顺延:

1.建设单位未按照约定提供图纸及开工条件;

2.建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行;

3.建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、建筑工程工期顺延后应注意什么

建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿,如果没有约定的,按实际造成的损失赔偿,如果施工单位不赔偿的,建设单位可以起诉施工单位。

萤火法务网提醒您,《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定:当事人一方因不可抗力不能履行合同的,应当及时通知对方,以减轻可能给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。

三、工期顺延和工期延误的区别

工期延误和工期延期的区别如下:

1.工期延误是施工单位组织不力或因管理不善等原因造成的。

2.工期延期的原因可能是多方面的,可以通过向建设单位、监阀单位申请获得批准而增加工期的。

法律依据:

《民法典》第七百九十五条

施工合同的内容一般包括工程范围、建设工期、中间交工工程的开工和竣工时间、工程质量、工程造价、技术资料交付时间、材料和设备供应责任、拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、相互协作等条款。

第七百九十八条

隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

声明:该作品系作者结合法律法规,政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
还有疑问?立即咨询律师~
知识推荐
工伤鉴定等级一级的标准是什么
骑车上班路上摔伤算工伤吗
劳动仲裁要准备什么材料:
2025-01-10
儿子不赡养父母怎么办、该上哪个部门告儿子
可以到居委会,或村委会请求帮助调节。达不到目的,可以到本地法院提出诉讼。
可能感兴趣
萤火法务 法律知识 顺延工期的情况有哪些
百行德为首,万事法为先
©2003-2026 萤火法务 皖ICP备2020017053号